Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор изготовления пластиковых окон приложением

Договор изготовления пластиковых окон приложением

Договор изготовления пластиковых окон приложением

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора). 1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора. 1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

Порядок оплаты

Когда деньги вносятся частями, в договоре должен быть указан размер предоплаты.

Сумма первого взноса не может превышать 70%.

Этих средств вполне достаточно, чтобы производитель компенсировал все свои издержки.

Настойчивые требования полной оплаты обязаны насторожить, поскольку покупатель и так подтвердил серьезность своих намерений внесением 2/3 стоимости.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.

Обязанности Исполнителя: 3.1.1.

В течение ______ с момента получения от Заказчика Технического задания подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику с приложением подтверждающих документов (накладных на закупленные Исполнителем материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору).

3.1.2. Приступить к изготовлению Изделия не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и завершить изготовление не позднее _____________________. График выполнения этапов работ приведен в Смете работ. 3.1.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _______ или электронной почте _____________________.

Срок приемки результата работ согласовывается Сторонами дополнительно.

3.1.4. Не позднее _______ после изготовления Изделия осуществить его доставку по адресу: _________________, выполнить демонтаж старых рам и осуществить установку Изделия. Указанные в настоящем пункте работы должны быть выполнены не позднее _______ с момента их начала. 3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки Изделия.
3.1.5. Выполнить уборку строительного мусора в течение _______ с момента окончания установки Изделия.

3.1.6. Не позднее ________ передать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору).

3.2. Обязанности Заказчика: 3.2.1. Предоставить Исполнителю следующие условия для установки Изделия: _______________, в том числе свободную от посторонних предметов рабочую зону на расстоянии _____ метров от оконного проема, электропитание, _____________________.

3.2.2. Принять результат по акту приема-передачи работ в срок, определенный в п. 3.1.6 настоящего Договора, или в порядке, установленном п. 3.1.3 настоящего Договора. 3.2.3.

Оплатить работы Исполнителя в порядке, предусмотренном п.

2.2 настоящего Договора. 3.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п.

3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п.

3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

Зачем нужен договор?

Для того чтобы гарантированно получить качественный продукт необходимо оформить с продавцом договор купли продажи пластиковых окон, где будут подробно расписаны по пунктам все комплектующие и детали изделия. Он должен быть технически грамотным, в нем должны быть прописаны название материалов, их производитель, все размеры, для профиля и стеклопакетов должны указываться количество камер и так далее. На качество изделия влияет несколько факторов.

Договор на изготовление окон пвх образец

Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно.11.5.

Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр.адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр.адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 13.

Договора на окна скачать

В этом разделе вы найдете договор с клиентом, приложения к нему, а так же существенные условия и пункты, на которые важно обратить внимание, чтобы избежать разбирательств в будущем.

Скачайте безопасный договор с клиентом

  1. Акт приема-передачи товара (окна).
  2. Договор купли-продажи.
  3. Договор на монтаж изделий.

ВНИМАНИЕ! Существенными элементами договора с клиентом являются:

  1. Приложения к договору, определяющие вид монтажа, правила эксплуатации пластиковых окон, допустимые размеры окон/створок.
  2. Пункт в договоре, где и как будет проходить разбирательство в случае возникновения судебного разбирательства. В этом пункте необходимо указать адрес в вашем городе.

В договоре с клиентом для вашей безопасности должно быть:

  1. В случае задержки оплаты денежных средств от заказчика более чем на три рабочих днях, заказчик обязуется оплатить исполнителю денежные средства …от суммы настоящего заказа.
  2. Сроки договора, т.е.

    на какой срок подписан настоящий договор между сторонами.

  3. Разрешение споров, т.е.

    в случае возникновения между сторонами спорной ситуации как можно разрешить конфликт между сторонами.

  4. Соглашение между сторонами о том, в течение какого срока будет поступать предоплата от заказчика исполнителю и конечный расчёт между сторон.
  5. Обе стороны освобождаются от ответственности в случае форс-мажорной ситуации, которая установлена п 3 СТ.401ГК РФ.

  6. В договоре обязательно указать цену и предмет договора, а также сроки исполнения оказываемых услуг.
  7. Важным пунктом любого договора является ответственность сторон — как заказчика, так и исполнителя.
  8. Лица, которые уполномочены правом подписи настоящего договора.

  9. Реквизиты сторон

Примечание!

Заказчик должен быть предупреждён о всех негативных последствиях, которые могут наступить в его конкретном случае, т. е. должно быть чистое поле, где исполнитель прописывает все отрицательные стороны, которые заказчик может позже использовать, как для расторжения, так и для оспаривания настоящего договора.

Возможно вас заинтересует: Готовые оконные сайты Метки: договор на окна договор пластиковые окна договор окна образец договор на установку окон договор на окна пвх договор продажи окон договор установка окон образец скачать договор окна договор на пластиковые окна образец договор на монтаж окон договор поставки окон договор купли продажи окон договор на установку пластиковых окон образец договор на изготовление окон договор продажа окон пвх договор на окна пвх образец договор подряда окна договор ремонт окон договор по пластиковым окнам договор на установку окон пвх образец договора продажи окон договор на монтаж окон пвх договор по установке пластиковых окон договор поставки окон пвх договор монтажа окон образец договор на окна ип договор купли продажи окон пвх договор поставки пластиковых окон договор на окна пвх скачать договор продажи пластиковых окон договор купли продажи окон образец скачать договор установки окон договор поставки окон образец договор с монтажником окон типовой договор на окна договор изготовления пластиковых окон договор подряда пластиковых окон расторжение договора окна договор продажи окон пвх образец договор на монтаж пластиковых окон договор подряда на установку окон бланк договор окна договор на пластиковые окна скачать договор на окна двери договор на изготовление монтаж окон договор изготовления и установки окон трудовой договор монтажника окон договор на оказание услуг на окно образец договора на изготовление окон типовой договор окна пвхскачать договор продажи окон договор купли продажи окон пвх образец договор купли окон пвх образец договор купли продажи пластиковых окон трудовой договор монтажник окон пвх договор рассрочки на окна договор на изготовление окон пвх договор подряда +на установку пластиковых окон договор с монтажниками окон пвх образец договора монтажа окна пвх договор на установку пластиковых окон скачать договор на мытье окон договор на обслуживание окон договор спецификация окон деревянные окна договор договор на окна пвх ип договор на ремонт окон образец договор продажи и установки окон договор на производство окон скачать договор продажи окон пвх типовые договора на установку окон договор металлопластиковые окна договор подряда окон пвх договор мойка окон договора на окна приложения договор на установку окон пвх образец договор на ремонт окон пвх договор на замену окон договор подряда монтаж окон договор с монтажниками окон пвх образец договор поставки пластиковых окон образец договор монтажа пластиковых окон образец договор обслуживания окон пвх скачать договор пластиковые окна образец договор подряда на установку окон образец договор на изготовление и монтаж пластиковых окон установка окна без договора договор поставки окон без монтажа договор поставки и монтажа окон договор на мытье окон образец договор оказания услуг по установке пластиковых окон договор на ремонт пластиковых окон бланк договора окна пвх договор на изготовление пластиковых окон образец трудовой договор с монтажником окон образец образец договора изготовления монтажа окон трудовой договор с монтажником окон пвх образец договор сервисного обслуживания окон договор на установку окон ип договор рассрочки окон пвх

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. 8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде. 8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде. 8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Сроки выполнения работ

Изучите указанные в договоре сроки, а также порядок приемки изделий и работ.

Окна изготавливают по индивидуальным размерам.

Поэтому на процесс производства уходит от 5 дней.

За это время Ваши планы могут поменяться. Посмотрите, какие действия Вы должны предпринять, в случае если Вы не сможете принять изделия и специалистов в заранее оговоренные сроки.

А также стоит ли Вам сразу отпрашиваться с работы, или все-таки стоит дождаться звонка от специалиста компании с подтверждением даты доставки и установки новых окон.

Договор на монтаж пвх окон

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1.

Образец договора на монтаж окон ПВХ

В Интернете большое разнообразие разного рода информации, среди которой можно обнаружить и готовый образец договора на монтаж окон ПВХ.

С первого взгляда наиболее логичным кажется адаптировать его под нужды бизнеса, и заключать его впоследствии со всеми заказчиками. Однако не все так просто. Даже в несложном договоре, таком как договор на установку окон ПВХ, имеются нюансы, как практического, так и юридического характера, которые могут быть не знакомы человеку, ни разу не имевшего дело с этой разновидностью бизнеса.
Однако не все так просто. Даже в несложном договоре, таком как договор на установку окон ПВХ, имеются нюансы, как практического, так и юридического характера, которые могут быть не знакомы человеку, ни разу не имевшего дело с этой разновидностью бизнеса.

Скачав образец договора и использовав его в качестве «заготовки», вы рискуете не обратить внимание на вещи, в начале показавшиеся не важными, но впоследствии оказывающиеся существенными.

Применительно к данному типу документов существенными будут условия, определяющими то, какие работы именно надлежит провести на объекте заказчика, и сроки, к которым работы должны быть проведены. Неуказание этих данных влечет за собой признание сделки незаключенной. Не являются существенными условиями, но также представляют важность пункты соглашения об определении размера и порядка оплаты, о возможности привлечения к исполнению субподрядчиков (и порядке привлечения), о порядке приемки результатов и устранения выявленных недостатков.

Настоятельно рекомендуется также указывать в тексте санкции для стороны, не исполнившей свое обязательством надлежащим образом. Таких моментов предостаточно.По этой причине, договор на установку пластиковых окон, требует взвешенного и осознанного подхода при разработке. Однако и здесь можно упростить себе задачу.

Возможно обратиться за помощью к юристам, которые подготовят образец договора на пластиковые окна и все необходимые приложения к нему. Следует учитывать, что этот путь, вероятно, повлечет за собой заметные денежные траты для предпринимателя, которые на самом старте бизнеса хочется минимизировать.

Второй путь – обращение на наш сервис, где представлен этот и множество других интерактивных шаблонов документов. Здесь вы можете среди прочих, подготовить под свои условия и скачать договор на установку пластиковых окон. Для того, чтобы отразить специфику ваших правоотношений, и подготовить образец договора монтажа окон, вам следует ответить на вопросы опросного листа.

Тем самым вы сформируете содержание договора в том виде, который требуется вам. С этим шаблоном часто используют:Популярные документы и процедуры:

Составление договора на монтаж ПВХ окон.

В этом документе обязательно наличие следующих пунктов на производство работ:

  1. монтаж окон (№ ГОСТа);
  2. установка отливов;
  3. установка подоконников;
  4. отделка откосов;
  5. (если имеется).
  6. демонтаж старых конструкций (если требуется);

Каждый пункт должен быть основательно расписан и подкрепляться расчетами по стоимости. Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты.

Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа). Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя. В нем расписывается необходимость в обеспечении свободного доступа к оконному проему, наличие достаточной освещенности в месте установки оконной конструкции, порядок окончательного расчета и т.д.

Договор на установку окон из пластика также должен включать в себя и гарантию работоспособности установленной конструкции. Обычно срок гарантии на ПВХ окна составляет три года.

и на можно скачать по ссылкам.
Просмотров: 25 660 Понравился материал?Поделитесь:

    Похожие записи

« Предыдущая запись Следующая запись »

Бесплатные юридические консультации

Главная > Образец договора подрядаОбразец договора подряда на производство и установку пластиковых окон, заключаемый между юридическими и физическими лицами ДОГОВОР ПОДРЯДАна производство и установку пластиковых оконг.

_____________ «__» ________ 2020 г. ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.

________________________________________________, паспорт: серия ________, № ________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.1.2.

Изделия будут доставлены и установлены по адресу: ________________________________________________.1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Исполнитель обязан:2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее ________ рабочих дней после частичной или полной оплаты.

Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.2.1.3.

Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение ________ календарный дней.2.1.5.

В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.2.2.

Исполнитель имеет право:2.2.1.

В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ.

Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.2.3.

Заказчик обязан:2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.2.3.3.

Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.2.3.5.

В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.2.4. Заказчик имеет право:2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е.

оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).2.4.2.

Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.3.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет ________ рублей (без НДС).3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере ________ рублей.3.3.

Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.3.5.

Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.4.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ4.1.

Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за ________ дней.4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия.

Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.4.5.

Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за ________ дней.4.6.

Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере ________% стоимости Договора за каждый день просрочки.5.3.

Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий.

Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.7.2.

Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:l если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;l если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.7.4.

Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет ________ месяцев, Комплектующие – ________ месяцев, Работы – ________ месяцев.7.5.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:l Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);l Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);l Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);l Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;l Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНИсполнительЮр.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+